工程索赔费用是指承包商在工程实施过程中,因非自身原因导致的损失或额外费用,向业主或相关方提出的费用索赔。这些费用通常包括人工费、材料费、施工机械使用费、分包商的索赔费、现场管理710公海赌船费、利息、总部(企业)管理费以及利润损失等。接下来大律师网法务在本文将为您介绍“2024工程索赔费用一般包括哪些?”的相关情况,希望对大家有所帮助。
1、人工费:包括完成合同之外的额外工作所花费的人工费,非承包商责任导致的工效降低所增加的人工费用,超过法定时间加班的劳工费用,法定人工费增加以及非承包商责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费等。
2、材料费:包括由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费,客观原因导致的材料价格大幅上涨,非承包商责任工程延误导致的材料价格上涨和超期储存费等。
3、施工机械使用费:包括完成额外工作增加的机械使用费,非承包商责任工效降低增加的机械使用费,以及业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费等。
4、分包费用:指的是分包商的索赔费,一般也包括人工、材料、机械使用费的索赔。分包商的索赔应如数列入总承包商的索赔款总额以内。
5、工地管理费:指承包商完成额外工程、索赔事项工作以及工期延长期间的工地管理费,包括管理人员工资、办公、通讯、交通费等。
6、利息:包括拖期付款的利息,工程变更和工程延期增加投资的利息,索赔款的利息,以及错误扣款的利息等。
8、利润:一般来说,由于工程范围的变更、文件有缺陷或技术性错误、业主未能提供现场等引起的索赔,承包商可以列入利润。但对于工程暂停的索赔,一般监理工程师很难同意在此项索赔中加进利润损失。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十条
建设工程施工合同解除后,已经完成的建设工程质量合格的,发包人应当按照约定支付相应的工程价款;
建筑设计单位不按照建筑工程质量、安全标准进行设计的,责令改正,处以罚款;造成工程质量事故的,责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书,没收违法所得,并处罚款;造成损失的,承担赔偿责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
1、合同规定:索赔必须符合合同中规定的索赔条件和程序。这意味着承包商或供应商在提出索赔时,必须按照合同约定的方式,并在规定的时间内递交必要的文件和证据。
2、书面通知:索赔方应向业主或建筑师发出书面通知,明确提出索赔要求。这个书面通知应清楚地列出索赔的事实和依据,并明确说明要求的赔偿金额。
3、证据支持:索赔方必须提供充分的证据来支持其索赔要求。这些证据可能包括合同、文件、照片、报告、专家意见等,必须清晰明确地表明索赔方的权益受到了损害,并能够计算出具体的损失。
4、原因和责任:索赔方需要证明索赔所涉及的问题是由业主、建筑师或其他相关方的错误、延迟或疏忽引起的。索赔方应能证明其在合同规定的义务下已履行了责任,并能够排除自己的过错。
5、可预见性:索赔方必须证明索赔所涉及的问题在合理情况下是不可预见的。如果问题是可以合理预见的,那么索赔方可能无权要求赔偿。
以上是关于“2024工程索赔费用一般包括哪些?”的详细内容,大律师法务已经在上文中进行了讲解,希望对你有所帮助。如果大家还有其他详细的问题或不明白的地方,欢迎咨询大律师网,这里会有各种不同类型的律师来为您提供专业的服务。
遇到法律问题,上大律师网在线咨询律师!快速提问,分分钟帮你解答法律咨询!